127-ФЗ — застройщики: приобретатель, эскроу (ч. 2)
Коротко
С 27.06.2019 в ст. 201.12–201.15-2-1 установлены сроки для собрания дольщиков и поиска приобретателя — два месяца со дня решения Фонда о нецелесообразности финансирования, учтены счета эскроу (ст. 201.12-2, 201.14, п. 5) и расширен круг приобретателей (организация Фонда, Фонд субъекта РФ). Определения суда о передаче имущества приобретателю и об удовлетворении заявления о намерении исполняются немедленно (ст. 201.15-1, 201.15-2, 201.15-2-1). Часть 2 того же закона.
Что изменилось: 23 нормы
127-ФЗ, ст. 201.12, п. 1, новый абзацвсе изменения ст. 201.12изменено
БылоСобрание участников строительства проводилось всегда.
СталоСобрание не проводится, если Фонд или Фонд субъекта РФ принял решение о финансировании завершения строительства.
Дословно по тексту закона
СталоСобрание участников строительства не проводится, если Фондом принято решение о финансировании мероприятий, указанных в части 2 статьи 13.1 Федерального закона от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", или если Фондом субъекта Российской Федерации принято решение о финансировании мероприятий по завершению строительства объектов незавершенного строительства.
127-ФЗ, ст. 201.12-1, п. 1 (абз. 2), п. 2все изменения ст. 201.12-1изменено
БылоЮрлицо-участник не имело требований о передаче жилья в объекте; срок на поиск застройщика-приобретателя — 4 месяца после срока предъявления требований.
СталоАбзац утратил силу; управляющий ищет иного застройщика в течение двух месяцев со дня решения Фонда о нецелесообразности финансирования.
Дословно по тексту закона
БылоУчастник строительства, являющийся юридическим лицом, не имеет требований о передаче жилого помещения в объекте строительства, в отношении которого застройщиком были уплачены обязательные отчисления (взносы) в Фонд, денежные требования такого участника удовлетворяются в составе четвертой очереди.
Данное правило о передаче жилого помещения в объекте строительства участнику строительства, являющемуся юридическим лицом, не применяется в отношении Фонда, являющегося участником строительства на основании договора участия в долевом строительстве, при осуществлении мероприятий по финансированию завершения строительства объектов незавершенного строительства, в отношении которых привлекались средства участников долевого строительства.
2.
Конкурсный управляющий не позднее трех месяцев со дня истечения срока для предъявления требований участников строительства, установленного пунктом 4 статьи 201.4 настоящего Федерального закона, осуществляет разумные необходимые действия для поиска и привлечения иного застройщика, который будет являться приобретателем в целях урегулирования обязательств застройщика перед участниками долевого строительства в соответствии со статьей 201.15-1 настоящего Федерального закона.
Стало(Абзац утратил силу - Федеральный закон от 27.06.2019 № 151-ФЗ) 2.
Не позднее двух месяцев со дня принятия Фондом решения о нецелесообразности финансирования мероприятий, указанных в части 2 статьи 13.1 Федерального закона от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в случае, если Фондом субъекта Российской Федерации также принято решение о нецелесообразности финансирования завершения строительства объектов незавершенного строительства либо если решение Фонда субъекта Российской Федерации не поступило в установленный срок), конкурсный управляющий осуществляет разумные необходимые действия для поиска и привлечения иного застройщика, который будет являться приобретателем в целях урегулирования обязательств застройщика перед участниками долевого строительства в соответствии со статьей 201.15-1 настоящего Федерального закона.
127-ФЗ, ст. 201.12-1, п. 3, абз. 1все изменения ст. 201.12-1изменено
БылоСобрание участников долевого строительства проводилось через четыре месяца после срока предъявления требований.
СталоНе позднее двух месяцев со дня решения Фонда о нецелесообразности финансирования.
Дословно по тексту закона
БылоНе позднее четырех месяцев со дня истечения срока для предъявления требований участников строительства, установленного пунктом 4 статьи 201.4 настоящего Федерального закона, конкурсный управляющий организует и проводит собрание участников долевого строительства.
СталоНе позднее двух месяцев со дня принятия Фондом решения о нецелесообразности финансирования мероприятий, указанных в части 2 статьи 13.1 Федерального закона от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", конкурсный управляющий организует и проводит собрание участников долевого строительства.
127-ФЗ, ст. 201.12-1, п. 4, абз. 1все изменения ст. 201.12-1изменено
БылоУправляющий выносил на собрание вопрос о получении возмещения от Фонда.
СталоФормулировка заменена перечнем вопросов для собрания.
Дословно по тексту закона
БылоНа собрание участников долевого строительства конкурсный управляющий обязан вынести вопрос о получении возмещения от Фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации либо вопрос:
СталоНа собрание участников долевого строительства конкурсный управляющий обязан вынести вопрос:
127-ФЗ, ст. 201.12-1, п. 6, абз. 1все изменения ст. 201.12-1изменено
БылоФонд платил возмещение, если собрание решило его получить.
СталоВыплаты Фонд осуществляет по закону № 218-ФЗ без привязки к решению собрания.
Дословно по тексту закона
БылоВ случае принятия собранием участников долевого строительства решения о получении возмещения Фонд осуществляет выплаты участникам долевого строительства, в том числе по требованиям, возникшим после даты принятия заявления о признании должника банкротом, в размере, определяемом в соответствии с Федеральным законом "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
СталоФонд осуществляет выплаты участникам долевого строительства, в том числе по требованиям, возникшим после даты принятия заявления о признании должника банкротом, в размере, определяемом в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
127-ФЗ, ст. 201.12-2, п. 3, абз. 1все изменения ст. 201.12-2изменено
БылоСобрание проводилось не позднее четырёх месяцев со дня истечения срока предъявления требований.
СталоНорма применяется, если средства дольщиков привлекались исключительно через счета эскроу.
Дословно по тексту закона
БылоНе позднее четырех месяцев со дня истечения срока для предъявления требований участников строительства, установленного пунктом 4 статьи 201.4 настоящего Федерального закона, конкурсный управляющий организует и проводит собрание участников долевого строительства, на которое выносит вопрос:
СталоНе позднее четырех месяцев со дня истечения срока для предъявления требований участников строительства, установленного пунктом 4 статьи 201.4 настоящего Федерального закона, конкурсный управляющий организует и проводит собрание участников долевого строительства в случае, если для строительства указанных объектов недвижимости застройщиком привлекались средства участников долевого строительства исключительно с использованием счетов эскроу, на которое выносит вопрос:
127-ФЗ, ст. 201.12-2, п. 8, абз. 1все изменения ст. 201.12-2изменено
БылоЗалоговые требования погашались в размере по пп. 1 п. 1 ст. 201.14.
СталоДобавлена ссылка на п. 5 ст. 201.14.
Дословно по тексту закона
БылоТребования кредиторов, указанных в пункте 7 настоящей статьи, удовлетворяются в размере, установленном подпунктом 1 пункта 1 статьи 201.14 настоящего Федерального закона, путем списания банком на основании распоряжения конкурсного управляющего денежных средств с отдельного счета должника и выдачи их соответствующему кредитору или зачисления их на счет, указанный таким кредитором.
СталоТребования кредиторов, указанных в пункте 7 настоящей статьи, удовлетворяются в размере, установленном подпунктом 1 пункта 1 или пунктом 5 статьи 201.14 настоящего Федерального закона, путем списания банком на основании распоряжения конкурсного управляющего денежных средств с отдельного счета должника и выдачи их соответствующему кредитору или зачисления их на счет, указанный таким кредитором.
127-ФЗ, ст. 201.13, п. 1, пп. 1 и 3все изменения ст. 201.13изменено
БылоОснование для завершения конкурсного производства — отсутствие определения о передаче в течение четырёх месяцев после срока предъявления требований.
СталоСрок — не позднее чем за месяц до завершения производства; добавлено основание — один месяц после определения суда о передаче объекта, помещений или имущества приобретателю.
Дословно по тексту закона
Было1) в течение четырех месяцев со дня истечения срока для предъявления требований участников строительства, установленного пунктом 4 статьи 201.4 настоящего Федерального закона, собранием участников строительства не принято решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством о передаче объекта незавершенного строительства или жилых помещений в многоквартирном доме, жилом доме блокированной застройки, строительство которых завершено в соответствии со статьями 201.10 и 201.11 настоящего Федерального закона;
2) не позднее чем за один месяц до даты завершения конкурсного производства не вынесено определение арбитражного суда о передаче приобретателю имущества и обязательств застройщика, указанное в статье 201.15-1 настоящего Федерального закона.
Стало1) не позднее чем за один месяц до даты завершения конкурсного производства не вынесено определение арбитражного суда о передаче объекта незавершенного строительства или жилых помещений в многоквартирном доме, жилом доме блокированной застройки, здании (сооружении), предназначенном исключительно для размещения машино-мест, строительство которых завершено, в соответствии со статьями 201.10 и 201.11 настоящего Федерального закона;
2) не позднее чем за один месяц до даты завершения конкурсного производства не вынесено определение арбитражного суда о передаче приобретателю имущества и обязательств застройщика, указанное в статье 201.15-1 настоящего Федерального закона;
3) не позднее одного месяца со дня принятия арбитражным судом определения о передаче объекта незавершенного строительства, указанного в статье 201.10 настоящего Федерального закона, определения о передаче жилых помещений в многоквартирном доме, жилом доме блокированной застройки, здании (сооружении), предназначенном исключительно для размещения машино-мест, строительство которых завершено, в соответствии со статьей 201.11 настоящего Федерального закона, определения о передаче приобретателю имущества и обязательств застройщика, указанного в статье 201.15-1 настоящего Федерального закона.
127-ФЗ, ст. 201.14, новый п. 5все изменения ст. 201.14изменено
БылоОсобых правил для эскроу не было.
СталоЗалоговые требования при расчётах только через эскроу погашаются по ст. 138 списанием банком с отдельного счёта должника; остаток используется по ст. 138.
Дословно по тексту закона
Стало5.
Требования кредиторов по обязательству, обеспеченному залогом указанных в пункте 1 настоящей статьи объектов и (или) прав на них должника, в случае, если для строительства объектов недвижимости застройщиком привлекались средства участников долевого строительства исключительно с использованием счетов эскроу, удовлетворяются в размере, установленном статьей 138 настоящего Федерального закона, путем списания банком на основании распоряжения конкурсного управляющего денежных средств с отдельного счета должника, открытого в соответствии с пунктом 7 статьи 201.12-2 настоящего Федерального закона, и выдачи их соответствующему кредитору или зачисления их на счет, указанный таким кредитором.
Денежные средства, оставшиеся на отдельном счете должника после удовлетворения требований кредиторов, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, используются по правилам статьи 138 настоящего Федерального закона.
127-ФЗ, ст. 201.15-1, п. 1, абз. 1все изменения ст. 201.15-1изменено
БылоПриобретатель исполнял обязательства по передаче жилых помещений.
СталоДобавлены машино-места и нежилые помещения.
Дословно по тексту закона
БылоВ качестве встречного представления приобретатель исполняет за застройщика полученные от него в порядке перевода долга обязательства перед участниками строительства по передаче жилых помещений.
СталоВ качестве встречного представления приобретатель исполняет за застройщика полученные от него в порядке перевода долга обязательства перед участниками строительства по передаче жилых помещений, машино-мест и нежилых помещений.
127-ФЗ, ст. 201.15-1, п. 1, абз. 3–6все изменения ст. 201.15-1изменено
БылоПередавались обязательства перед всеми участниками из реестра; приобретателем мог быть Фонд.
СталоИсключены требования по неустойкам и санкциям; добавлены иные договоры по ст. 18 и 18.1 закона № 214-ФЗ; приобретатель — организация Фонда или Фонд субъекта РФ, а при отказе от финансирования либо отсутствии решения 6 месяцев — застройщик по закону № 214-ФЗ.
Дословно по тексту закона
БылоК обязательствам застройщика, которые могут быть переданы приобретателю в соответствии с настоящей статьей, относятся обязательства перед участниками строительства, требования которых включены в реестр требований участников строительства (далее - обязательства застройщика).
В случае, если после принятия арбитражным судом решения о признании застройщика банкротом и об открытии конкурсного производства конкурсным управляющим в целях завершения строительства объектов незавершенного строительства заключены договоры с проектной организацией, и (или) генеральным подрядчиком, и (или) техническим заказчиком, права и обязанности застройщика по таким договорам передаются вместе с имуществом и обязательствами застройщика.
При наличии у застройщика нескольких земельных участков с находящимися на них неотделимыми улучшениями и обязательств перед участниками строительства, требования которых включены в реестр требований участников строительства о передаче жилых помещений в отношении объектов строительства, которые должны быть построены на указанных земельных участках, указанные земельные участки и обязательства застройщика могут быть переданы отдельно одному или нескольким приобретателям.
СталоК обязательствам застройщика, которые могут быть переданы приобретателю в соответствии с настоящей статьей, относятся обязательства перед участниками строительства, требования которых включены в реестр требований участников строительства, за исключением требований участников строительства по взысканию неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций (далее - обязательства застройщика).
В случае, если после принятия арбитражным судом решения о признании застройщика банкротом и об открытии конкурсного производства конкурсным управляющим в целях завершения строительства объектов незавершенного строительства заключены договоры с проектной организацией, и (или) генеральным подрядчиком, и (или) техническим заказчиком, иные договоры в соответствии с целями, предусмотренными статьями 18 и 18.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", права и обязанности застройщика по таким договорам передаются вместе с имуществом и обязательствами застройщика.
127-ФЗ, ст. 201.15-1, п. 2, абз. 3все изменения ст. 201.15-1изменено
БылоУсловие полной оплаты относилось к договору о передаче жилого помещения.
СталоОтносится также к договору о передаче машино-места и нежилого помещения.
Дословно по тексту закона
БылоПередача обязательств застройщика перед участником строительства в соответствии с настоящей статьей осуществляется при условии полной оплаты цены договора, предусматривающего передачу жилого помещения, таким участником.
Возможна передача обязательств застройщика в случае исполнения участником строительства обязательства по оплате жилого помещения не в полном объеме при условии перехода к приобретателю также имевшегося у застройщика права требования по исполнению обязательства в оставшейся части.
СталоПередача обязательств застройщика перед участником строительства в соответствии с настоящей статьей осуществляется при условии полной оплаты цены договора, предусматривающего передачу жилого помещения, и (или) договора, предусматривающего передачу машино-места и нежилого помещения, таким участником.
Возможна передача обязательств застройщика в случае исполнения участником строительства обязательства по оплате жилого помещения, машино-места и нежилого помещения не в полном объеме при условии перехода к приобретателю также имевшегося у застройщика права требования по исполнению обязательства в оставшейся части.
127-ФЗ, ст. 201.15-1, п. 6все изменения ст. 201.15-1изменено
БылоЗаявление о намерении направлялось в суд и управляющему.
СталоЕсли заявитель — застройщик по закону № 214-ФЗ, заявление направляется также в федеральный орган, уполномоченный Правительством РФ; уточнён порядок для Фонда и Фонда субъекта РФ.
Дословно по тексту закона
БылоЛицо, имеющее намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями (прав на такой земельный участок) и исполнить обязательства застройщика перед участниками строительства, требования которых включены в реестр требований участников строительства (далее - лицо, имеющее намерение стать приобретателем), направляет заявление о таком намерении (далее в настоящей статье - заявление о намерении) в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, конкурсному управляющему (внешнему управляющему) и в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственное регулирование в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (далее - исполнительный орган, уполномоченный Правительством Российской Федерации).
Заявление о намерении направляется и рассматривается в порядке, предусмотренном статьей 201.15 настоящего Федерального закона, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.
СталоЛицо, имеющее намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями (прав на такой земельный участок) и исполнить обязательства застройщика перед участниками строительства, требования которых включены в реестр требований участников строительства (далее - лицо, имеющее намерение стать приобретателем), которым является некоммерческая организация Фонда или Фонд субъекта Российской Федерации, направляет заявление о таком намерении (далее в настоящей статье - заявление о намерении) в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, конкурсному управляющему (внешнему управляющему) и в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственное регулирование в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (далее - исполнительный орган, уполномоченный Правительством Российской Федерации).
127-ФЗ, ст. 201.15-1, п. 7, абз. 1все изменения ст. 201.15-1изменено
БылоК заявлению прилагались документы без деления по заявителям.
СталоТребование относится к заявлению лица-застройщика по закону № 214-ФЗ.
Дословно по тексту закона
БылоК заявлению о намерении прилагаются документы, подтверждающие:
СталоК заявлению о намерении лица, имеющего намерение стать приобретателем, которым является юридическое лицо, отвечающее требованиям, предъявляемым к застройщику в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", прилагаются документы, подтверждающие:
127-ФЗ, ст. 201.15-1, новый п. 7.1все изменения ст. 201.15-1изменено
БылоДокументов для Фонда не предусматривалось.
СталоК заявлению организации Фонда или Фонда субъекта РФ прилагаются документы о возможности финансирования, в том числе решение Фонда о финансировании.
Дословно по тексту закона
Стало7.1.
К заявлению о намерении некоммерческой организации Фонда или Фонда субъекта Российской Федерации прилагаются документы, подтверждающие возможность финансирования завершения строительства объекта, который должен быть построен на земельном участке (сведения о собственных средствах и сведения о размерах финансирования, необходимого для завершения строительства объекта, который должен быть построен на земельном участке).
В целях подтверждения возможности финансирования некоммерческая организация Фонда или Фонд субъекта Российской Федерации вправе представить решение Фонда о финансировании мероприятий по завершению строительства объектов незавершенного строительства, в том числе за счет имущества Фонда, сформированного за счет имущественного взноса Российской Федерации, иных публично-правовых образований, или решение Фонда субъекта Российской Федерации о финансировании мероприятий по завершению строительства объектов незавершенного строительства, в том числе за счет имущества Фонда субъекта Российской Федерации, сформированного за счет имущественного взноса субъекта Российской Федерации.
127-ФЗ, ст. 201.15-1, новый п. 12.1все изменения ст. 201.15-1изменено
БылоОсобого порядка исполнения определения не было.
СталоОпределение суда об удовлетворении заявления о намерении исполняется немедленно и обжалуется по п. 3 ст. 61.
Дословно по тексту закона
Стало12.1.
Определение арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в порядке, установленном пунктом 3 статьи 61 настоящего Федерального закона.
127-ФЗ, ст. 201.15-1, новый п. 14все изменения ст. 201.15-1изменено
БылоНормы об уведомлении о возмещении не было.
СталоПри решении о нецелесообразности финансирования Фонд уведомляет управляющего о выплате возмещения по ст. 13 закона № 218-ФЗ.
Дословно по тексту закона
Стало14.
При принятии Фондом решения о нецелесообразности финансирования мероприятий по завершению строительства объектов незавершенного строительства по основаниям и в порядке, которые установлены настоящей статьей, Фонд уведомляет конкурсного управляющего о выплате возмещения в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
127-ФЗ, ст. 201.15-2, новый п. 3.1все изменения ст. 201.15-2изменено
БылоОсобого порядка исполнения не было.
СталоОпределение суда о передаче приобретателю имущества и обязательств исполняется немедленно и обжалуется по п. 3 ст. 61.
Дословно по тексту закона
Стало3.1.
Определение арбитражного суда о передаче приобретателю имущества и обязательств застройщика подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в порядке, установленном пунктом 3 статьи 61 настоящего Федерального закона.
127-ФЗ, ст. 201.15-2-1, п. 2все изменения ст. 201.15-2-1изменено
БылоПриобретатель объекта инфраструктуры — организация Фонда либо иное юрлицо с допусками.
СталоДобавлен Фонд субъекта РФ.
Дословно по тексту закона
БылоПриобретателем может быть некоммерческая организация Фонда либо юридическое лицо, обладающее правом выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и соответствующее требованиям, предъявляемым к участникам закупки в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
СталоПриобретателем может быть некоммерческая организация Фонда, либо Фонд субъекта Российской Федерации, либо юридическое лицо, обладающее правом выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и соответствующее требованиям, предъявляемым к участникам закупки в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
127-ФЗ, ст. 201.15-2-1, п. 3все изменения ст. 201.15-2-1изменено
БылоЗаявление о намерении направлялось по ст. 201.15.
СталоЗаявление направляется в суд, управляющему и уполномоченный федеральный орган; для строительной организации — с требованиями 44-ФЗ.
Дословно по тексту закона
БылоЗаявление о намерении направляется и рассматривается в порядке, предусмотренном статьей 201.15 настоящего Федерального закона, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.
СталоЕсли лицом, имеющим намерение стать приобретателем, является юридическое лицо, обладающее правом выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и соответствующее требованиям, предъявляемым к участникам закупки в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", заявление о намерении такого лица направляется также в исполнительный орган, уполномоченный Правительством Российской Федерации.
127-ФЗ, ст. 201.15-2-1, п. 4, пп. 2, новое предложениевсе изменения ст. 201.15-2-1добавлено
БылоНормы не было.
СталоОрганизация Фонда или Фонд субъекта РФ вправе подтвердить возможность финансирования своим решением о финансировании.
Дословно по тексту закона
СталоВ целях подтверждения возможности финансирования некоммерческая организация Фонда либо Фонд субъекта Российской Федерации вправе представить решение Фонда о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта инфраструктуры, объекта инженерно-технического обеспечения, в том числе за счет имущества Фонда, сформированного за счет имущественного взноса Российской Федерации, иных публично-правовых образований, или решение Фонда субъекта Российской Федерации о финансировании мероприятий по завершению строительства объектов незавершенного строительства, в том числе за счет имущества Фонда субъекта Российской Федерации, сформированного за счет имущественного взноса субъекта Российской Федерации.
127-ФЗ, ст. 201.15-2-1, п. 6, пп. 1все изменения ст. 201.15-2-1изменено
БылоУсловие удовлетворения заявления не уточняло случаи применения.
СталоУсловие применяется в случаях, предусмотренных статьёй.
Дословно по тексту закона
Было1) об удовлетворении заявления о намерении в случае соблюдения условий, предусмотренных пунктами 2-4 настоящей статьи, при наличии заключения исполнительного органа, уполномоченного Правительством Российской Федерации, о возможности передачи имущества и обязательств застройщика лицу, имеющему намерение стать приобретателем;
Стало1) об удовлетворении заявления о намерении в случае соблюдения условий, предусмотренных пунктами 2-4 настоящей статьи, при наличии заключения исполнительного органа, уполномоченного Правительством Российской Федерации, о возможности передачи имущества и обязательств застройщика лицу, имеющему намерение стать приобретателем в случаях, предусмотренных настоящей статьей;
127-ФЗ, ст. 201.15-2-1, новый п. 6.1все изменения ст. 201.15-2-1изменено
БылоОсобого порядка исполнения не было.
СталоОпределение суда об удовлетворении заявления о намерении исполняется немедленно и обжалуется по п. 3 ст. 61.
Дословно по тексту закона
Стало6.1.
Определение арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в порядке, установленном пунктом 3 статьи 61 настоящего Федерального закона.